合同範本培訓資料(ppt 40頁)
合同範本培訓資料(ppt 40頁)內容簡介
內容摘要
第一部分合同協議書
發包人（全稱）：安慶市大觀區人民法院
承包人（全稱）：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及有關法律規定，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就施工及有關事項協商一致，共同達成如下協議：
一、工程概況
1.工程名稱：安慶市大觀區人民法院綠化工程施工。
2.工程地點：安慶市大觀區人民法院。
3.工程立項批準文號：/。
4.資金來源：財政資金。
5.工程內容：安慶市大觀區人民法院及其周邊草坪、杜鵑、海桐、月季、桃樹等常見綠化植被的種植。
群體工程應附《承包人承攬工程項目一覽表》（附件1）。
6.工程承包範圍：工程量清單及施工圖紙列示的全部內容。
二、合同工期
計劃開工日期：年月日。
計劃竣工日期：。
工期總日曆天數：
三、質量標準
工程質量符合國家相關施工驗收規範合格標準。
四、簽約合同價與合同價格形式
..............................
第一部分合同協議書
發包人（全稱）：安慶市大觀區人民法院
承包人（全稱）：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及有關法律規定，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就施工及有關事項協商一致，共同達成如下協議：
一、工程概況
1.工程名稱：安慶市大觀區人民法院綠化工程施工。
2.工程地點：安慶市大觀區人民法院。
3.工程立項批準文號：/。
4.資金來源：財政資金。
5.工程內容：安慶市大觀區人民法院及其周邊草坪、杜鵑、海桐、月季、桃樹等常見綠化植被的種植。
群體工程應附《承包人承攬工程項目一覽表》（附件1）。
6.工程承包範圍：工程量清單及施工圖紙列示的全部內容。
二、合同工期
計劃開工日期：年月日。
計劃竣工日期：。
工期總日曆天數：
三、質量標準
工程質量符合國家相關施工驗收規範合格標準。
四、簽約合同價與合同價格形式
..............................
用戶登陸
合同知識熱門資料
合同知識相關下載